600555股票(600804)

证券代码600555股票：600555 股票简称600555股票：*ST海创 公告编号600555股票：临2021-034

900955 *ST海创B

本公司及董事会整体成员确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失600555股票，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

案子地点的诉讼阶段：一审阶段。

上市公司子公司地点的当事人位置：被告。

涉案的金额：工程款19,811,214.8元，延期付出利息1,208,081元，窝工丢失2,043,772元，预期赢利丢失45,497,721元，税费丢失97,556元以及三期窝工补偿款7,691,887元，算计76,350,231.8元；东沙湾修正工程的工程结算款1,613,885元，延期付出利息98,480.61元。以上诉讼恳求算计金额78,062,597.41元。

海航立异股份有限公司于2021年8月10日收悉，公司子公司平湖九龙山围垦工程有限公司于2021年8月9日收到宁波海事法院发来的《应诉告诉书》及我国铁建港航局集团有限公司递送宁波海事法院的《海事申述状》，因海洋开发利用胶葛，港航局集团恳求判令围垦公司向其付出：工程款19,811,214.8元，延期付出利息1,208,081元，窝工丢失2,043,772元，预期赢利丢失45,497,721元，税费丢失97,556元以及三期窝工补偿款7,691,887元，算计76,350,231.8元；东沙湾修正工程的工程结算款1,613,885元，延期付出利息98,480.61元。以上诉讼恳求算计金额78,062,597.41元。宁波海事法院已受理了上述案子。

一、本次诉讼的基本状况

《海事申述状》的首要内容如下：

“原告：我国铁建港航局集团有限公司

住所地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-39999(会集工作区）

法定代表人：许四发，董事长

被告：平湖九龙山围垦工程有限公司

住所地：浙江省平湖市九龙山外山东沙湾6号工作楼201室

法定代表人：宁志群，董事长

诉讼恳求：

1、依法判定原、被告于2015年10月签定的九龙山西沙湾景象配套二期围堤合同于申述之日免除。

2、依法判定被告付出原告拖欠的工程款19,811,214.8元，延期付出利息1,208,081元，窝工丢失2,043,772元，预期赢利丢失45,497,721元，税费丢失97,556元以及被告已签字承认的三期窝工补偿款7,691,887元，算计76,350,231.8 元。

3、依法判定被告付出东沙湾修正工程的工程结算款1,613,885 元，延期付出利息98,480.61元。

第二、三项诉讼恳求算计暂定金额：78,062,597.41元。

4、被告承当本案悉数诉讼费、保全费。

现实和理由：

2016年1月，原告经过招投标方法，与被告签定了关于“九龙山西沙湾景象配套二期围堤工程”合同。合同约好，原告的施工项目为“新建一号堤、二号堤、三号堤及五条护堤丁坝的围堤工程”，总长约为6642米，并将整体工程分为二个阶段，其间一号堤为工程第一阶段，二、三号堤为工程第二阶段。合同约好工程价格为 950,307,502元，其间一号堤的工程价格为317,889,837元。

关于本次工程的原被告的实践实行状况大致如下：

该合同签定之前，被告于2015年7月31日，向原告宣布了本项意图中标告诉书。同年9月份，在被告的要求下，原告组织了首要办理人员出场。2016年1月18日，被告与原告签定了本项意图施工总承揽协议书。2017年1月8日，工程的监理组织下发了本项意图开工告诉书。项目开工告诉书下发后，1#堤东段整改部分工程，因为许多相关问题原因导致施工不正常，一向处于不接连施工状况，被告一向口头宣称很快 就能施工，但实践一向又未能真实开端施工。原告曾多次发函被告，要求赶快供给资金，但被告要么不予理睬，要么就说一套，做一套，一向无法推动工程，终究工程在2018年8月起全面阻滞至今。直至工程彻底罢工，原告已完结并经监理计量的工程量累计40,353,082.80元。

该工程施工期间，在2019年10月29日，原告又与被告签定了关于“东沙湾修正工程”的补充协议，约好了由原告对同一工程地点 地的东沙湾破损海堤进行修正，长度为360米，工程造价为3,169,287元。原告于2019年10月30日出场施工，于2019年12月31日竣工。2020年1月14日，由被告掌管并约请施工相关各方举行该工程检验会议，终究承认修正工程竣工并检验合格。同月，原告将结算造价为3,113,885元的工程结算书交给被告，可是被告却一向没有进行审计核算。除了之前被告预付的150万工程款，并未付出剩下工程款。

2021年3月3日，鉴于九龙山西沙湾景象配套二期围堤工程多年来一向处于罢工、复工、再罢工状况，原告向被告提交了《恳求赶快处理中期罢工结算的催办陈说》。可是，被告收到陈说后，却一向没有任何回应。原告以为，被告的工程现已现实罢工多年，现在也底子没有复工的或许。原告为防止丢失进一步扩展，只能免除施工合同。因为该合同无法持续实行的原因，均是由被告方形成，其无故拖欠工程款等其他导致工程无法持续进行的行为均已构成严峻违约。一起，被告在面临原告的催告函时敷衍塞责、敷衍塞责。被告以上种种行为给原告合法权益形成了严峻危害。

故原告依据《民事诉讼法》、《民法典》相关法令诉至法院，请贵院判定支撑原告的诉讼恳求。”

二、本次公告的诉讼对公司的影响

因现在本案没有开庭，故公司暂时无法对或许发生的影响作出判别。公司将依据后续发展及时实行信息发表责任。

敬请出资者留意出资危险。

特此公告

海航立异股份有限公司董事会

二二一年八月十二日

证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2021-035

900955 *ST海创B

海航立异股份有限公司

第八届董事会第17次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

海航立异股份有限公司于2021年8月6日以邮件方法向各位董事宣布举行第八届董事会第17次会议的告诉，于2021年8月11日以通讯方法举行会议。本次会议应参会董事11人，实践参会董事共11人。本次会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则，会议审议并共同经过如下方案：

1、《关于聘任张艳品先生为公司证券业务代表的方案》

因工作需要，现依据相关法令法规的规则，赞同聘任张艳品先生为公司证券业务代表。

该方案表决成果：赞同11票；放弃0票；对立0票。

附件：

张艳品先生个人简历

张艳品，我国国籍，无境外居留权，男，1990年3月出世，大学本科学历，结业于厦门大学财务办理专业。历任海航集团有限公司证券业务部业务经理、主管，出资银行办理部业务经理、高档主管等职务。